最高法：建设工程施工合同中不履行协作义务的责任问题
1、发包人不履行告知变更后的施№工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务，承包人有权要求赔偿停（窝）工损失
（《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》）
发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务︼致使承包人停（窝）工，以至难以完成工程项目建设的，承包人催告在〓合理期限内履行，发包人逾期仍不履行的，人民法院视违约情节，可以依据合同法第二百五▼十九条、第二百八十三条规定裁判顺延工期，并有权要〖求赔偿停（窝）工损失。
（《合同法》第二百五十九条为《民法典》第七】百七十八条；《合同法》第二百八十三条为《民法典》第○八百零三条。）
广州建设工程施工合同律师,广州专业工程律师
2、承包人不履行◤配合工程档案备案、开具发票等协作〗义务
（《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》）
承包人不履行配合工程档案备案、开具发票等协作义务，人民法院视违约情节，可以依据■合同法第六十条、第一百零七条规定，判令承包人限期履行ㄨ、赔偿≡损失等。（《合同法》第六十条为《民法典》第五百零九条；《合同法》第一百零七条为《民法典》第五百七十◎七条。）广州建设工程施工合同律师,广州专业工程律师
